Юридическая консультация в Екатеринбурге

3 миллиона в пользу потребителя за недостроенный дом

3 миллиона в пользу потребителя за недостроенный дом

Почти 3 миллиона рублей присудил Верх-Исетский суд в пользу потребителя.

Договор строительного подряда на возведение частного дома был заключен, и сначала все шло довольно-таки неплохо – работы велись, дом рос, хоть и с нареканиями, но все по ходу строительства своевременно устранялось, и процесс шел в нужном направлении.

Но с течением времени бригады таджиков менялись, становилось все хуже, переделки своих же недостатков становились все медленнее, а потом и вовсе все прекратилось.

Бригада на работу не вышла, телефоны руководства стали недоступны, а когда доступны – ответы были шаблонными «Скоро все исправим, не волнуйтесь». И так шли месяцы, пока терпение не лопнуло.

Претензии о возврате денег отправлены, проигнорированы, не удовлетворены.

Решение суда о взыскании 3 миллионов в пользу потребителя

В иске я указал:

«2 этап работ (раздел Гранд-смета 2 «Монтаж коробки дома, устройство перекрытий») оплачен истцом в полном объеме авансом в сумме 1 738 223,69 руб., что даже превышает зафиксированную в Гранд-смете величину.

Однако, несмотря на это, второй этап работ не выполнен. Бригады ответчика неоднократно приступали ко второму этапу работ, но ввиду существенных и грубых нарушений в строительстве стены приходилось разбирать, то есть ответчик сам признавал наличие существенных недостатков. После этого бригады менялись, снова приступали к работам, но снова все приходилось разбирать.

В настоящее время работы на объекте не ведутся. Приближается зимний сезон, дом не достроен, несмотря на неоднократные устные уверения менеджера ответчика, что «к осени дом будет сдан». Дома по сути нет, есть один фундамент, который стоит открытым под дождями и, как следствие, постепенно теряет свою прочность и свои качества. На телефонные звонки менеджер, с которым велись все переговоры, который оформлял заключение договора и принятие денег, уже в течение месяца не отвечает.

Ввиду этого, доверия к ООО «___________» уже нет, и истец воспользовался своим правом на отказ от договора подряда.»

Правовое основание иска: статьи 13, 29 закона «О защите прав потребителя», статьи 309, 310, 717 Гражданского кодекса РФ. Исполнительный лист о взыскании денег за недостроенный дом
Решением суда иск удовлетворен, вся сумма, плюс штраф 50% (в итоге почти 3000000 руб.) взысканы в пользу заказчика. 


См. также: 

  1. Возврат паевого взноса от ЖСК
  2. Взыскание долгов за выполненные работы
  3. Взыскание неустойки за нарушение срока сдачи дома (долевое участие)
  4. Застройщик нарушил срок сдачи дома. Права дольщика
  5. Как взыскать долг с подрядчика за некачественные строительные работы?
  6. Недостатки принятой "долевой" квартиры - что делать?
  7. Недостатки строительства собственного дома. Ответственность подрядчика
  8. Подводные камни при долевом строительстве
  9. Устранение недостатков ремонта. Как заставить подрядчика переделывать свои "косяки"